Главная > Документ


______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________ ___________________________________

дата регистрации наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя или лица, уполномоченного подписать государственный контракт

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если государственный контракт подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

(дата регистрации) наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральными законами от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 2 декабря 2009 г № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов »,в рамках реализации Программы создания и развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании проведенного (ой)___________________________________________

конкурса (аукциона, запроса котировок), закупки у единственного поставщика

протокол от _______ №_________, обеспечения исполнения государственного контракта1 в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий государственный контракт на поставку товара для государственных нужд (далее – государственный контракт) о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации поставляемого товара (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим государственным контрактом, в срок, указанный в п.5.2. настоящего государственного контракта.

1.2. Государственный заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

2. Цена государственного контракта

2.1. Цена государственного контракта составляет _____________ (_________________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС2 _______________ (_________________________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена государственного контракта включает в себя общую стоимость всех товаров и сопутствущих работ и услуг, уплачиваемую Государственным заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего государственного контракта.

2.3. Цена государственного контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего государственного контракта.

2.4. Указанная цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта товара производится Государственным заказчиком по факту поставки товара согласно позиции в спецификации поставляемого товара (приложение № 1), в пределах цены государственного контракта платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту, счета, товарной (транспортной) накладной и счета-фактуры.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Государственным заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Государственному заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в государственном контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему государственному контракту.

3.6. Обязательства Государственного заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену государственного контракта, с банковского счета Государственного заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего государственного контракта, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено государственным контрактом, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных государственным контрактом, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего государственного контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим государственным контрактом

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, государственный заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Государственному заказчику лежит на Поставщике.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему государственному контракту третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Государственному заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости государственного контракта.

5.2. В рамках исполнения настоящего государственного контракта поставка товара и передача отчетной документации Государственному заказчику осуществляется до 01.12.2010г.

5.3. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Государственному заказчику в месте его нахождения и подписание Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Государственному заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных условиями настоящего государственного контракта.

5.6. Место поставки товара: РФ, г. Москва, Каширское шоссе 31.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему государственному контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Государственного заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Государственному заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы и услуги выполняются Поставщиком в месте поставки товара в сроки, согласованные с Государственным заказчиком. Выполнение обязательств по выполнению сопутствующих работ и услуг оформляется актами выполнения соответствующих работ и услуг.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара и выполнению сопутствующих услуг (работ) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Государственного заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего государственного контракта. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему государственному контракту уполномоченные представители Государственного заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Государственный заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности поставки по настоящему государственному контракту товара, поставка которого сопряжена с выполнением сопутствующих работ (услуг) (согласно приложению № 1), Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Государственного заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Государственного заказчика

8.1. Государственный заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим государственным контрактом.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего государственного контракта или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему государственному контракту.

8.2. Государственный заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему государственному контракту.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего государственного контракта.

9.2.Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы и услуги (монтаж, наладка оборудования, обучение персонала) и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим государственным контрактом.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

10. Обеспечение исполнения государственного контракта3

10.1 Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется Поставщиком на сумму 25 914 110 (Двадцать пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто десять) рублей 00 копеек в форме __________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему государственному контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения государственного контракта перестало действовать, представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе государственного контракта.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Государственного заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Поставщик вправе применить к Государственному заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:

11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим государственным контрактом, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего государственного контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему государственному контракту.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего государственного контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
государственного контракта

13.1. Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Государственный контракт действует до _________________________.

13.3. Оплата настоящего государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее _____________ при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего государственного контракта, до ____________.

13.4. Изменение положений настоящего государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к государственному контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями государственного контракта.

13.5. Расторжение настоящего государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. Прочие условия государственного контракта

14.1. Для контроля исполнения настоящего государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего государственного контракта с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с государственным контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим государственным контрактом.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим государственным контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Государственного заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

Государственный заказчик

Поставщик

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет»

полное наименование юридического лица

Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31

Место нахождения

Банковские реквизиты:

ИНН 7724068140; КПП 772401001

УФК по г. Москве

НИЯУ МИФИ л/с 03731А32680

р/сч 40503810600001009079

в Отделении 1 Московского ГТУ

Банка России г. Москва 705

БИК 044583001 ОКАТО 45296569000

Банковские реквизиты:

должность

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

Для индивидуальных предпринимателей:

Государственный заказчик

Поставщик

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет»

Индивидуальный предприниматель

фамилия, имя, отчество

Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31

Место нахождения

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

МП

Для физических лиц:

Государственный заказчик

Поставщик

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет»

фамилия, имя, отчество

Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31

Место жительства:

Паспортные данные:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

Приложение 1

к государственному контракту
от ____________№_____

Спецификация поставляемого товара
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара4

№п/п

Наименование (перечень)

товара

Ед. изм.

Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)

Коли-чество

Сумма в руб.

(с учетом НДС)

Сумма НДС

в руб.

1

2

3

Итого:

Выполнение сопутствующих работ и услуг:

«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа;

«**» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и пусконаладочных работ;

«***» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и пусконаладочных работ и обучение персонала.

Для юридических лиц:

Государственный заказчик:

Поставщик:

должность

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

МП

Для индивидуальных предпринимателей:

Государственный заказчик:

Поставщик:

Индивидуальный предприниматель

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

МП

Для физических лиц:

Государственный заказчик:

Поставщик:

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

Приложение 2

к государственному контракту
от____________№_____

Технические характеристики поставляемого товара
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара5

№ пп

Наименование товара

Требования, предъявляемые к товару. Соответствие товара стандартам и нормативно-технической документации

Гарантий-ный срок

Срок службы товара

1

2

3

Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:

Условия осуществления гарантийного обслуживания:

Иные гарантии Поставщика:

Для юридических лиц:

Государственный заказчик:

Поставщик:

должность

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

МП

Для индивидуальных предпринимателей:

Государственный заказчик:

Поставщик:

Индивидуальный предприниматель

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

МП

Для физических лиц:

Государственный заказчик:

Поставщик:

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

1 При наличии требований о предоставлении обеспечения исполнения государственного контракта в конкурсной или аукционной документации.

2 Величина НДС в спецификации (приложение 1 к государственному контракту), а также предоставляемых по итогам исполнения государственного контракта накладных, счетах, счетах-фактурах должны соответствовать величине НДС указанной в государственном контракте.

В случае, если НДС не облагается, в государственном контракте делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.

3 Раздел включается в проект государственного контракта при наличии требований о предоставлении обеспечения исполнения государственного контракта в конкурсной или аукционной документации.

4 Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.

5 Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок

377




Скачать документ

Похожие документы:

  1. Составитель бабанский дмитрий 7 499 270 29 52 (2)

    Обзор
    ... центрыколлективногопользования, особые экономические зоны, центры прототипирования и трансфера технологий, технологические ... Об этом заявил на торжественной церемонии открытия выставки «Нанотехнологии. Казань-2011» и XII международной научно ...
  2. Международный фонд модернизация российской экономики уроки прошлого шансы и риски

    Урок
    ... модернизации. Набазенаучно-технологических сдвигов ... электроннойформе. Таким образом, опережающее развитие инновационной инфраструктуры, и, в частности, центров ... общественных организаций в рамках национальных интересов ... СТИ НИЯУМИФИ РАЗВИТИЕ РЫНКА ...

Другие похожие документы..